Индивидуальный предприниматель {ИП_ИМЯ}, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и {ИМЯ_ЗАКАЗЧИКА}, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется, в установленный настоящим Договором срок, из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы по изготовлению, доставке и монтажу кухни согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, (далее – Изделия), а Заказчик обязуется принять работы и уплатить до этапа доставки обусловленную настоящим Договором стоимость работ.

1.2. Наименование, перечень, количество, техническое описание Изделий определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1,2,3 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3.Все технические, цветовые решения в «Изделии» не оговоренные в данном договоре выполняются «Подрядчиком» на основании «Технических условий» на группу изделий принятых на предприятии «Подрядчика».
1.4 Доставка подразумевает подъём на грузовом лифте или занос на первый этаж предмета договора в помещение, где будет осуществляться монтаж при условии, что выгрузку из грузового автомобиля, осуществляющего доставку можно произвести на удалении не более 30 метров от лифта или входа в помещение для монтажа. В случае увеличения дистанции до лифта или входа в помещение, невозможности уместить комплектующие в лифт или неработоспособности лифта на момент доставки заказчик обязуется оплатить до начала работ ручной подъём элементов комплекта из расчёта 150 рублей за одну ходку на 1 этаж.

1.5. Работы выполняются на Объекте Заказчика, расположенном по адресу:
г. Санкт-Петербург, {АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Ориентировочный срок выполнения работ по настоящему договору: {ДАТА_МОНТАЖА}. Максимальный срок выполнения работ по настоящему Договору 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания.

2.2 Фактической датой окончания работ считается день подписания Акта о приемке выполненных работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется Сторонами в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к настоящему Договору) и составляет {СУММА_ПРОПИСЬЮ} руб. 00 коп.
3.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере {ПРЕДОПЛАТА_ПРОПИСЬЮ} руб. 00 коп., после подписания настоящего Договора.
3.3. Окончательный расчет по настоящему договору производится до доставки или при при доставке «Заказчиком» изготовленного «Изделия» по указанному адресу Объекта, или в случае невозможности принять изделие после уведомления о готовности «Изделия» оплата производится не позднее семи дней с момента получения уведомления.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка работ оформляется Актом о приемке выполненных работ.
4.2. Заказчик обязуется создать условия на объекте для производства работ в период срока действия Договора.
4.3. Приемка работ Заказчиком и подписание Акта о приемке выполненных работ производится в последний день окончания выполнения работ. Заказчик обязуется присутствовать лично на этапе завершения работ.
4.4. В случае отказа Заказчика от приема работ, в связи с наличием дефектов, недостатков , допущенных Подрядчиком, Стороны составляют и подписывают соответствующий Акт или иной документ и устанавливают разумные сроки их устранения.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантийный срок на работы, осуществляемые Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ при соблюдении правил использования (эксплуатации и ухода).
5.2. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты оформляются Актом обследования и устраняются Подрядчиком безвозмездно в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.
5.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться согласно установленным техническим требованиям, условиям, а также обычно предъявляемым требованиям для изделий такого вида вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 % от неоплаченной стоимости работ по Договору за каждый день просрочки по законодательству РФ.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Возникшие споры и разногласия разрешаются Сторонами путём переговоров, а при недостижении согласия в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Соблюдение претензионного порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня ее направления.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

9.2. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами скреплены печатью.
9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
9.6.1. Приложение № 1 – чертеж изделия, Приложение № 2 – Спецификация.

Кондуктора и шаблоны для изготовления мебели